必赴网2021年一建《项目管理》考试真题及答案
2021年一级建造师考试《项目管理》已经结束，下面是项目管理单选题真题及答案，希望对各位考生有帮助。
1.【题干】安全生产管理预警体系运行中，“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于（）环节的工作。
【选项】
A.诊断镇简
B.监测
C.识别
D.评价
【答案】A
2.【题干】在进度控制中，缺乏动态控制观念的表现是（）。
【选项】
A.同一项目不同进度计划之间的关联性不够
B.不重视进度计划的比选
C.不重视进度计划的调整
D.不注意分析影响进度的风险
【答案】C
3.【题干】关于固定单价合同的说法，正确的是（）。
【选项】
A.当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整
B.当国家政策发生变化时，可对单价进行调整
C.当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整
D.无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整
【答案】D
4.【题干】某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2，月末核定实际完成工册旅蚂程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该分项工程的已完工作预算费用（BCWP）是（）元。
【选项】
A.48000
B.42000
C.56000
D.64000
【答案】B
5.【题干】与单价合同相比较，总价合同的特点是（）。
【选项】
A.发包人的协调工作量大
B.发包人可以缩短招标准备时间
C.承包人的风险较小
D.在施工进度上能调动承包人的积极性
【答案】D
6.【题干】在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关州埋规办理工程质量监督手续的是（）。
【选项】
A.设计方
B.业主方
C.施工方
D.监理方
【答案】B
7.【题干】根据安全生产教育培训制度，新上岗的施工企业从业人员，岗前培训时间的最少学时是（）学时。
【选项】
A.12
B.36
C.48
D.24
【答案】D
8.【题干】在工程项目质量监督的“双随机、一公开”方法中,“双随机”是指（）。
【选项】
A.随机确定检查时间、随机抽取检查对象
B.随机选派监督检查人员、随机确定检查时间
C.随机抽取检查对象、随机选派监督检查人员
D.随机选派监督检查人员、随机确定抽检部位
【答案】C
9.【题干】施工质量事故的调查处理程序包括：①事故调查;②事故原因分析;③事故处理;④事故处理的鉴定验收;⑤制定事故处理的技术方案。正确的程序是（）。
【选项】
A.①-②-③-④-⑤
B.②-①-③-④-⑤
C.④-②-⑤-①-③
D.④-②-⑤-③-④
【答案】D
10.【题干】下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。
【选项】
A.变更技术方案
B.调整工作流程
C.增加投入
D.签订附加协议
【答案】B
11.【题干】关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。
【选项】
A.施工预算的编制以预算定额为主要依据
B.施工图预算的编制以施工定额为主要依据
C.施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位
D.施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系
【答案】D
12.【题干】某承包单位在施工中有针对性地制定和落实施工质量保证措施来降低质量事故发生概率，这一行为属于质量风险应对的（）策略。
【选项】
A.减轻
B.规避
C.转移
D.自留
【答案】A
11.【题干】关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。
【选项】
A.施工预算的编制以预算定额为主要依据
B.施工图预算的编制以施工定额为主要依据
C.施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位
D.施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系
【答案】D
12.【题干】某承包单位在施工中有针对性地制定和落实施工质量保证措施来降低质量事故发生概率，这一行为属于质量风险应对的（）策略。
【选项】
A.减轻
B.规避
C.转移
D.自留
【答案】A
13.【题干】绘制时间—成本累积曲线的步骤中，紧接“计算规定时间t计划累计支出的成本额”之后的工作是（）。
【选项】
A.在时标网络图上，按时间编制成本支出计划
B.确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图
C.绘制S形曲线
D.计算单位时间的成本
【答案】C
14.【题干】某施工单位于2020年6月为订立某项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元，该项目于2021年6月完成，工程完工时共发生人工费700万元，差旅费5万元，项目管理人员工资98万元，材料采购及保管费15万元。根据《财政部关于印发企业产品成本核算制度（试行）》的通知》，应计入直接费用的是（）万元。
【选项】
A.770
B.765
C.798
D.813
【答案】B
15.【题干】根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是（）。
【选项】
A.意外伤害保险
B.养老保险
C.医疗保险
D.失业保险
【答案】A
16.【题干】下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是（）。
【选项】
A.办理施工许可证
B.负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用
C.提供与施工有关的现场障碍资料
D.按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计
【答案】D
17.【题干】某工作有两个紧前工作，最早完成时间分别是第2天和第4天，该工作持续时间是5天，则其最早完成时间是第（）天。
【选项】
A.9
B.6
C.7
D.11
【答案】A
18.【题干】下列分部分项工程中，应当组织专家论证、审查专项施工方案的是（）。
【选项】
A.起重吊装工程
B.拆除工程
C.爆炸工程
D.地下暗挖工程
【答案】D
19.【题干】关于网络计划中节点的说法，正确的是（）。
【选项】
A.节点内可以用工作名称代替编号
B.节点在网络计划中只表示事件，即前后工作的交接点
C.所有节点均既有向内又有向外的箭线
D.所有节点编号不能重复
【答案】D
20.【题干】关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。
【选项】
A.建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工
B.劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查
C.建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照有法规签订书面劳动合同
D.每个工程项目中作业人员的有关情况应按相关规定如实填报
【答案】C
21.【题干】关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。
【选项】
A.工地茶炉不得使用烧煤茶炉
B.经无害化处理后的建筑废弃残渣用于土方回填
C.施工现场设置符合规定的装置用于熔化沥青
D.严格控制噪声作业夜间作业将噪声控制在70dB（A）以下
【答案】B
22.【题干】关于网络计划中箭线的说法，正确的是（）。
【选项】
A.箭线在网络计划中只表示工作
B.箭线都要占用时间，多数要消耗资源
C.箭线的长度表示工作的持续时间
D.箭线的水平投影方向不能从右往左
【答案】D
23.【题干】建设工程项目质量控制体系的建立过程包括：①制定质量控制制度;②编制质量控制计划;③建立系统质量控制网络;④分析质量控制界面。正确的程序是（）。
【选项】
A.①②③④
B.③①④②
C.③④①②
D.①③②④
【答案】B
24.【题干】下列沟通过程的要素中，处于主导地位的是（）。
【选项】
A.沟通环境
B.沟通渠道
C.沟通主体
D.沟通客体
【答案】C
25.【题干】关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的是（）。
【选项】
A.施工现场应设置排水系统，直接排入市政管网
B.一般工地围挡高度不得低于1.6m
C.施工现场严禁设置吸烟处，应设置于生活区
D.施工总平面图应随工程实施的不同阶段进行调整
【答案】D
26.【题干】施工项目年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。
【选项】
A.针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施
B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
C.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平
D.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本控制措施落实情况
【答案】A
27.【题干】建筑材料采购合同中应明确结算的（）。
【选项】
A.时间、方式和手续
B.地点、时间和人员
C.时间、方式和人员
D.地点、人员和手续
【答案】A
28.【题干】根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“运行部分的内容是（）。
【选项】
A.管理评审
B.危险源辨识
C.理解组织及其所处的环境
D.应急准备和响应
【答案】D
29.【题干】下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是（）。
【选项】
A.分部分项工程成本分析
B.月（季）度成本分析
C.竣工成本的综合分析
D.年度成本分析
【答案】C
30.【题干】关于施工专业分包合同的说法，正确的是（）。
【选项】
A.分包合同约定的工程变更调整的合同价款应与工程进度款同期调整支付
B.分包人须服从由发包人直接发出的与分包工程有关的指令
C.承包人要求分包人采取特殊措施保护所增加的费用，由分包人负责
D.分包人不得将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
31.【题干】关于施工成本核算的说法，正确的是（）。
【选项】
A.施工成本核算包括四个基本环节
B.施工成本核算应按规定的会计周期进行
C.施工成本核算对象只能是单位工程
D.竣工工程现场成本应由企业财务部门进行核算
【答案】B
32.【题干】建设工程管理的核心任务是（）。
【选项】
A.项目的目标控制
B.为工程建设和使用增值
C.实现项目建设阶段的目标
D.为项目建设的决策或实施提供依据
【答案】B
33.【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是（）。
【选项】
A.施工单位技术负责人
B.项目负责人
C.项目总监理工程师
D.项目技术负责人
【答案】B
34.【题干】建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。
【选项】
A.确定项目建设的指导思想
B.定义建设项目的建设目标
C.定义项目开发或建设的任务和意义
D.确定项目的开发或建设模式
【答案】C
2021年一级建造师建筑工程实务真题及答案
一、单项选择题
1.【题干】建筑装饰工业化的基础是( )。
【选项】
A.批量化生产
B.整体化安装
C.标准化制作
D.模块化设计
【答案】D
2.【题干】框架结构抗震构造做法正确的是( )。
【选项】
A.加强内柱
B.短柱
C.强节点
D.强梁弱柱
【答案】C
3.【题干】不属于砌体结构主要构造措施的是( )。
【选项】
A.圈梁
B.过梁
C.伸缩缝
D.沉降缝
4.【题干】属于工业建筑的是( )。
【选项】
A.宿舍
B.办公楼
C.仓库
D.医院
【答案】C
5.【题干】粉煤灰水泥主要特征是( )。
【选项】
A.水化热较小
B.抗冻性好
C.干缩性较大
D.早期强度高
【答案】A
6.【题干】对HRB400E钢筋的要求，正确的是( )。
【选项】
A.极限强度标准值不小于400MPa
B.实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25
C.实测屈服强度与屈服强度标准值之比不大于1.3
D.最大力总伸长率不小于7%
【答案】C
7.【题干】通过对钢化玻璃进行均质处理可以( )。
【选项】
A.降低自爆率
B.提高透明度
C.改变光学性能
D.增加弹性
【答案】A
8.【题干】工程项目管理机脊改构针对负面风险的应对措施是( )。
【选项】
A.风险评估
B.风险识别
C.风险监控
D.风险规避
【答案】D
9.【题干】判定乱圆或鉴别桩端持力层岩土性状的检测方法是( )。
【选项】
A.钻芯法
B.低应变法
C.高应变法
D.声波透射法
【答案】A
10.【题干】大体积混凝土拆除保温覆盖时，浇筑体表面与大气温差不应大于( )。
【选项】
A.15℃
B.20℃
C.25℃
D.28℃
【答案】B
11.【题干】预应力楼盖的预应力筋张拉顺序是( )。
【选项】
A.主梁→次梁→板
B.板→次梁→主梁
C.次梁→主梁→板
D.次梁→板→主梁
【答案】B
12.【题干】土钉墙施工要求正确的是( )。
【选项】
A.超前支护，严禁超挖
B.全部完成后抽查土钉抗拔力
C.同一分段喷射混凝土自上而下进行
D.成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺
【答案】A
13.【题干】深基坑工程无支护结构挖土方案是( )。
【选项】樱陪判
A.中心岛式
B.逆作法
C.盆式
D.放坡
【答案】D
14.【题干】跨度6m、设计混凝土强度等级C30的板，拆除底模时的同条件养护标准立方体试块抗压强度值至少应达到( )。
【选项】
A.15N/mm2
B.18N/mm2
C.22.5N/mm2
D.30N/mm2
【答案】C
15.【题干】易产生焊缝固体夹渣缺陷的原因是( )。
【选项】
A.焊缝布置不当
B.焊前未加热
C.焊接电流太小
D.焊后冷却快
【答案】C
16.【题干】混凝土预制柱适宜的安装顺序是( )。
【选项】
A.角柱→边柱→中柱
B.角柱→中柱→边柱
C.边柱→中柱→角柱
D.边柱→角柱→中柱
【答案】A
17.【题干】影响悬臂梁端部位移最大的因素是( )。
【选项】
A.荷载
B.材料性能
C.构件的截面
D.构件的跨度
【答案】D
18.【题干】民用建筑工程室内装修所用水性涂料必须检测合格的项目是( )。
【选项】
A.苯+VOC
B.甲苯+游离甲醛
C.游离甲醛+VOC
D.游离甲苯二异氰酸酯(TDI)
【答案】C
19.【题干】反应土体抵抗剪切破坏极限强度的指标是( )。
【选项】
A.内摩擦角
B.内聚力
C.粘聚力
D.土的可松性
【答案】B
20.【题干】下列应使用A级材料的部位是( )。
【选项】
A.疏散楼梯间顶棚
B.消防控制室地面
C.展览性场所展台
D.厨房内固定橱柜
【答案】A
二、多项选择题
21.【题干】防火门构造的基本要求有( )。
【选项】
A.甲级防火门耐火极限为1.0h
B.向内开启
C.关闭后应能从内外两侧手动开启
D.具有自行关闭功能
E.开启后，门扇不应跨越变形缝
【答案】CDE
22.【题干】属于偶然作用(荷载)的有( )。
【选项】
A.雪荷载
B.风荷载
C.火灾
D.地震
E.吊车荷载
【答案】CD
23.【题干】建筑工程中常用的软木材有( )。
【选项】
A.松树
B.榆树
C.杉树
D.桦树
E.柏树
【答案】ACE
24.【题干】水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)的成桩工艺有( )。
【选项】
A.长螺旋钻孔灌注成桩
B.振动沉管灌注成桩
C.洛阳铲人工成桩
D.长螺旋钻中心压灌成桩
E.三管法旋喷成桩
【答案】ABD
25.【题干】混凝土施工缝留置位置正确的有( )。
【选项】
A.柱在梁、板顶面
B.单向板在平行于板长边的任何位置
C.有主次梁的楼板在次梁跨中1/3范围内
D.墙在纵横墙的交接处
E.双向受力板按设计要求确定
【答案】ACDE
26.【题干】建筑信息模型(BIM)元素信息中属于几何信息的有( )。
【选项】
A.材料和材质
B.尺寸
C.规格型号
D.施工段
E.空间拓扑关系
【答案】BE
27.【题干】混凝土的非荷载型变形有( )。
【选项】
A.化学收缩
B.碳化收缩
C.温度变形
D.干湿变形
E.徐变
【答案】ABCD
28.【题干】关于型钢混凝土结构施工做法，正确的有( )。
【选项】
A.柱的纵向钢筋设在柱截面四角
B.柱的箍筋穿过钢梁腹板
C.柱的箍筋焊在钢梁腹板上
D.梁模板可以固定在型钢梁上
E.梁柱节点处留设排气孔
【答案】ABDE
29.【题干】需要进行专家论证的危险性较大的分部分项工程有( )。
【选项】
A.开挖深度6m的基坑工程
B.搭设跨度15m的模板支撑工程
C.双机抬吊单件起重量为150kN的起重吊装工程
D.搭设高度40m的落地式钢管脚手架工程
E.施工高度60m的建筑幕墙安装工程
【答案】AE
30.【题干】关于高处作业吊篮的做法，正确的有( )。
【选项】
A.吊篮安装作业应编制专项施工方案
B.吊篮内的作业人员不应超过3人
C.作业人员应从地面进出吊篮
D.安全钢丝绳应单独设置
E.吊篮升降操作人员必须经培训合格
【答案】ACDE
三、案例分析题
案例一
某工程项目经理部为贯彻落实《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》(住建部等12部委2020年12月印发)要求，在项目劳动用工管理中做了以下工作：
(1)要求分包单位与招用的建筑工人签订劳务合同;
(2)总包对农民工工资支付工作负总责，要求分包单位做好农民工工资发放工作;
(3)改善工人生活区居住环境，在集中生活区配套了食堂等必要生活设施开展物业化管理。
项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定：
(1)工程采用倒置式屋面，屋面构造层包括防水层、保温层、找平层、找坡层、隔离层、结构层和保护层。构造示意图见图1;
(2)防水层选用三元乙丙高分子防水卷材;
(3)防水层施工完成后进行雨后观察或淋水蓄水试验，持续时间应符合规范要求。合格后再进行隔离层施工。
简答：
1.【题干】指出项目劳动用工管理工作中不妥之处并写出正确做法。
2. 【题干】为改善工人生活区居住环境，在一定规模的集中生活区应配套的必要生活机构设施有哪些?(如食堂)
3. 【题干】常用高分子防水卷材有哪些?(如三元乙丙)
4. 【题干】常用屋面隔离层材料有哪些?屋面防水层淋水、蓄水试验持续时间各是多少小时?
5. 【题干】写出图1中屋面构造层1-7对应的名称。
案例二
某施工单位承建一高档住宅楼工程。钢筋混凝土剪力墙结构，地下2层，地上26层，建筑面积36000m2。
施工单位项目部根据该工程特点，编制了“施工期变形测量专项方案”，明确了建筑测量精度等级为一等，规定了两类变形测量基准点设置均不少于4个。
首层楼板混凝土出现明显的塑态收缩现象，造成混凝土结构表面收缩裂缝。项目部质量专题会议分析其主要原因是骨料含泥量过大和水泥及掺合料的用量超出规范要求等，要求及时采取防治措施。
二次结构填充墙施工时，为抢工期，项目工程部门安排作业人员将刚生产7天的蒸压加气混凝土砌块用于砌筑作业要求砌体灰缝厚度、饱满度等质量满足要求。后被监理工程师发现，责令停工整改。
项目经理巡查到二层样板间时，地面瓷砖铺设施工人员正按照基层处理、放线、浸砖等工艺流程进行施工。
其检查了施工质量，强调后续工作要严格按照正确施工工艺作业，铺装完成28d后，用专用勾缝剂勾缝，做到清晰顺直，保证地面整体质量。
简答
1.【题干】建筑变形测量精度分几个等级?变形测量基准点分哪两类?其基准点设置要求有哪些?
2.【题干】除塑态收缩外，还有哪些收缩现象易引起泥凝土表面收缩裂缝?收缩裂缝产生的原因还有哪些?
3.【题干】蒸压加气混凝土砌块使用时的要求龄期和含水率应是多少?写出水泥砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块的灰缝质量要求
4.【题干】地面瓷砖面层施工工艺内容还有哪些?瓷砖勾缝要求还有哪些?
2021年一级建造师建筑工程模拟试题【附答案】
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.设计使用年限为50年，处于环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
【答案】C
【解析】设计使用年限为50年的构件，混凝土强度等级不小于C25。
2.既有建筑装修时，如需改变原建筑丛猛使用功能，应取得()许可。
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
【答案】A
【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。
A.桁架结构体系
B.筒体结构体系
C.框架一剪力墙结构体系
D.混合结构体系
【答案】B
【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()?
A.矿渣水泥
B.硅酸盐水泥
C.火山水泥
D.复合水泥
【答案】B
【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是()。
A.石灰石粉
B.硅灰
C.沸石粉
D.粒化高炉矿渣粉
【答案】A
【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。
6.在抢修工程中常用的混凝土外加剂是( )。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.膨胀剂
【答案】B
7.常于室内装修工程的天然大理石最主要的特性是( )。
A.属酸性石材
B.质地坚硬
C.吸水率高
D.属碱性石材
【答案】D
8.关于中空玻璃的特性正确的( )。
A.机械强度高
B.隔声性能好
C.弹性好
D.单向透视性
【答案】B
9.依据建筑场地的施工控制方格网放线，最为方便的方法是( )。
A.极坐标法
B.角度前方交会法
C.直角坐标法
D.方向线交会法
【答案】C
10.通常基坑验槽主要采用的方法是( )。
A.观察法
B.钎探法
C.丈量法
D.动力触探
【答案】A
11.关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是( )。
A.风险量越大，损失程度越大 B.损失发生的概率越大，风险量越小
C.风险等级与风险损失程度成反比关系 D.损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大
【参考答案】D
12.建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是( )。
A.减量化处理 B.回收利用
C.填埋处置 D.稳定固化
【参考答案】B
13.根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是( )。
A.申请复评 B.重新换证
C.认证暂停 D.认证撤销
【参考答案】B
14.国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制影响质量因素的( )。
A.人的因素 B.管理的因素
C.方法的因素 D.环境的因素
【参考答案】A
15.某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干，包干价14万元;石方工程采用综合单价合同，单价为100元/m³。该工程有关的工程量雹郑梁资料如下表所示，则该工程的结算价款是( )万元。
项目估计工程量/m³实际工程量/m³合同单价(元/m³)
土方工程33003600-
石方工程20002500100
A.39 B.34 C.37 D.42
【参考答案】A
16.利用绿化代替场地硬化，属于绿色工程施工中的( )。
A.节材与材料资源利用 B.节地与施工用地保护
C.节能与能源利用 D.节水与水资源利用
【答案】B
【解析】节地与施工用地保护的技术要点：应源运对xx施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的绿色植被。
17.建筑高度110m的外墙保温材料的燃烧性能等级应为( )。
A.A级 B.A或B1级
C.B1级 D.B2级
【答案】A
【解析】建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能应为A级。
18.关于室内装饰装修材料使用的说法，符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是( )。
A.顶棚采用多孔塑料板时，其厚度不应大于15mm
B.图书室顶棚可采用B1级装饰装修材料
C.大型电子计算机机房地面可以采用B2级装修材料
D.配电室内部装修均应采用B1级及以上装修材料
【答案】A
【解析】当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度应≤15mm，且面积≤该房间顶棚或墙面积的10%。图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其顶棚、墙面应采用A级装修材料，地面应采用≥B1级的装修材料。大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用≥B1级的装修材料。消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。
19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是( )。
A.通规B.止规
C.直尺D.量规
【答案】C
【解析】有环规和xx，环规检测外螺纹尺寸，xx检测内螺纹尺寸。用环规检查螺纹xx，误差在范围内为合格;用螺纹通止规检查丝头尺寸，通规能旋入，止规不能旋入或不能完全旋入为合格。
20.根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009)，某工程地上二层混凝土楼板钢筋隐蔽工程记录表的编号，正确的是( )。
A.01-01-C1-007B.01-01-C5-007
C.02-01-C1-007D.02-01-C5-007
【答案】D
【解析】根据《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009)，02-01-C5-007，02代表的是分部工程代号，01代表的是子分部工程代号，C5(施工记录)为资料的类别编号(C类为施工资料，C1为施工管理资料)，007为顺序号。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有()。
A.在防火卷帘的一侧设置启闭装置
B.在防火卷帘的两侧设置启闭装置
C.具有自动控制的功能
D.具有手动控制的功能
E.具有机械控制的功能
参考答案：BCDE
22.钢筋代换时应满足构造要求有().
A.裂缝宽度验算
B.配筋率
C.钢筋间距
D.保护层厚度
E.钢筋锚固长度
参考答案：CDE
23.建筑幕墙的防雷做法正确的()。
A.避雷接地一般每三层与均压环连接
B.防雷构造连接不必进行隐蔽工程验收
C.防雷连接的钢构件上完成后都应进行防锈油漆
D.在有镀膜的构件上进行防雷连接应除去其镀膜层
E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
参考答案：ACDE
24.关于高温天气施工的说法，正确的有() 。
A.现场拌制砂浆随拌随用
B.打密封胶时环境温度不宜超过35°C
C.大体积防水混凝土浇筑入模温度不应高于30°C
D.不应进行钢结构安装
E.混凝土的坍落度不宜小于70mm
参考答案：ABCE
25.事故应急救援预案提出的技术措施和组织措施应()。
A.详尽
B.真实
C.及时
D.明确
E.有效
参考答案：ADE
26.无粘接预应力施工包含的工序有()。
A.预应力筋下料
B.预留孔道
C.预应力筋张拉
D.孔道灌浆
E.锚头处理
【答案】ACE
【解析】参见教材P139。
27.关于屋面卷材防水施工要求的说法，正确的有()。
A.先施工细部，再施工大面
B.平行屋脊搭接缝应顺流方向
C.大坡面铺贴应采用满粘法
D.上下两层卷材垂直铺贴
E.上下两层卷材长边搭接缝错开
【答案】ABCE
【解析】参见教材P151。
28.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)，属于主体结构分部的有()。
A.混凝土结构
B.型钢混凝土结构
C.铝合金结构
D.劲钢(管)混凝土结构
E.网架和索膜结构
【答案】ABCD
【解析】参见教材P223
29.塔式起重机按固定方式进行分类可分为()。
A.缩式
B.轨道式
C.附墙式
D.内爬式
E.自升式
【答案】BCD
【解析】参见教材P325。
30.混凝土在高温施工环境下施工，可采取的措施有()。
A.在早间施工
B.在晚间施工
C.喷雾
D.连续浇筑
E.吹风
【答案】ABC
三、案例分析题[共3题，每题40分,共120分]
案例(一)
背景资料
某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000m3,地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《达设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同，约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告，部分主要材料由建设单位采购提供，施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。
基础班设计桩径q>800mm，长度35-42m，混凝土强度等级C30,共计900根，施工单位编制的桩基施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过 设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身房量进行检检，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。
地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的监测措施，并根据观测数据制订了后续防控对策。
装修施工单位将地上标准层(F6-F20)划分为三个施工单位段组织流水施工，咅施工段上均包含三个施工工序，其流水节拍如下表所示：
标准层装修施工流水节拍参数一览表(时间单位：周)
建设单位采购的材料进场复检结果不合格，监理工程师要求退场;因停工待料导致窝工，施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过;由于该部位的特殊性，建设单位要求进行剥离检验，检检结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元，施工单位提出4万元费用索赔。上述索赔均在要求时限内提出，数据经监理工程师核实无误。
问题
1指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。
2.变形测量发现异常情况后，第三方测量单位应及时采取哪些措施?针对变形测量，除基坑周边地表现现明显裂缝外，还有哪些异常情况也应立即报告委托方?
3.参照下图示，在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。
4.分别判断施工单位提出的两项费用索赔是否成立，并写出相应理由。
案例解答：
案例一：
1.不妥一：灌注指桩顶混凝土面超过设计标高500。
正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高到少要比设计标高超灌0.8到1.0m。
不妥二：成桩后按总桩数的百分之20对桩身鹿量进行检验。
正确做法，对设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%，且不应少于20根。
2.当变形量发生异常后，第三方监测机构必须立即报告委托方。同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案。
当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时，必须立即报告委托方：
(1)变形量或变形速率出现异常变化;
(2)周边或开挖面出现塌陷。滑坡情况;
(3)变形量达到或超出预警值;
(4)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
3.横道图为
4.索赔一：建设单位采购的材料进场复检结果不合格。施工单位提出费用索赔8万元成立。
理由：这是属于建设单位的责任，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料，设备，场地，资金，技术资料的。承包人可以顺延工程曰期。且在索赔时限内，因此有权要求赔偿停工。窝工等损失。
索赔二：施工单位对剥离检验及恢复发生的费用索赔4万元成立。
理由：无论何时甲方提出对工程部位进行剥离检验的要求时。乙方应按要求进行剥露，若剥露检查无问题，且在索赔时限内，因此施工方因此产生的费用损失可以索赔。
案例分析题(二)
某新建住宅群体工程，包含10栋装配式高层住宅5栋现浇框架小高层公寓，1栋社区活动中心及地下车库，总建筑面积31.5万m3开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前，项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计，其中施工进度总计划在项目经理领导下编制，编制过程中，项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据，未体现计划编制应考虑的其他要素，要求编制人员补充。社区活动中心开工后，由项目技术负责人组织。专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划，内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具，在工作B、E按计划完成的前提下，考虑该机具租赁费用较高，尽量连续施工，要求对进度计划进行调整。经调整，最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分方案计划如图2。
图2社区活动中心施工进度计划部分公司对项目部进行月度生产检查时发现，因连续小雨影响，D工作实际进度较计划进度滞后2天，要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后，在主体结构验收前，项目部制定了结构实体检验专项方案委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测，检测项目全部合格。
问题1、指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?
解析：
(1) 不妥一:社区活动中心开工后，由项目负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划(2分)
(2) 编制说明的内容还包括:假设条件，指标说明，实施重点和难点，风险估计及应对措施等。(3分)
问题2、列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示
如:①→②或②→③。计算调整后的总工期，列出关键线路(以工作名称表示如:A-→D)。
解析：
(1)变化的逻辑关系:④→⑥⑦→⑧(2分)
(2) 4+3+4+3+2=16天关键线路: B→E→G→J-→P和B→E→G→K→P (3分)
问题3、按照施工进度事后控制要求，社区活动中心应采取的措施有哪些?
解析：
当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度，在分析原因的基础.上应采取以下措施: (1)制定保证总工期不突破的对策措施; (2)调整 相应的施工计划，并组织协调相应的配套设施和保障措施。(4分)
问题4、主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
解析：
(1)主体结构混凝土子分部包括:模板，钢筋，混凝土，预应力，现浇结构，装配式结构等分项工程(4分)
(2)混凝土结构实体检验项目包括混凝土强度、结构位置及尺寸偏差以及合同约定项目等(2分)
(三)
背景资料：
某xx仓储工程，建筑面积8000㎡，地下1层，地上1层，釆用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m;地下室为钢筋混凝土框架结构，地上部分为钢结构;筏板基础混凝土等级为C30，内配双层钢筋网、主筋为Φ20螺纹钢，基础筏板下三七灰土夯实，无混疑土垫层。
施工单位安全生产管理部门在安全xx施工巡检时，发现工程告示牌及含施工总平面布置图的五牌一图布置在了现场主xx处围墙外侧，要求项目部将五牌一图布置在主xx内侧。
项目制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定:钢筋保护层厚度控制在40mm;主筋通过直螺纹连接接长，钢筋交叉点按照相隔交错扎牢，绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致;上、下层钢筋网之间xx要绑扎牢固，以保证上、下层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥，要求整改。
屋面xx安装过程中，发生两名施工人员高处坠落事故，一人死亡，当地人民致府接到事故报告后，按照事故调查规定组织安全生产监督管理部门、公安机关等相关部门指派的人员和2名专家组成事故调查组。调查组检查了项目部制定的项目施工安全检查制度，其中规定了项目经理至少每旬组织开展一次定期安全检查，专职安全管理人员每天进行巡视检查。调查组认为项目部经常性安全检查制度规定内容不全，要求完善。
【问题】
1.五牌一图还应包含哪些内容?
2.写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处，并分别说明理由。
3.判断此次高处坠落事故等级，事故调查组还应有哪些单位或部门指派人员参加?
4.项目部经常性安全检查的方式还应有哪些?
【参考答案】
1.五牌一图还应包含：工程概况牌、环境保护牌、消防保卫牌、安全生产牌、xx施工和管理人员名单及监督电话牌;
2.不妥1：钢筋保护层厚度控制在40mm;
理由：无垫层时，钢筋保护层厚度至少70mm;
不妥2：钢筋交叉点按照相隔交错扎牢;
理由：基础筏板的钢筋是重要的受力钢筋，全部钢筋交叉点应扎牢;
不妥3：绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致;
理由：相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形;
不妥4：上、下层钢筋网之间xx要绑扎牢固;
理由：在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚(xx筋)，保证钢筋位置正确;
3.(1)事故等级：一般事故;
理由：根据相关规定，3人以下死亡、10人以下重伤、1000万以下直接经济损失的事故为一般事故;
(2)事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关、工会、人民检察院、有关专家等人员。
4.项目部经常性安全检查的方式还应有：
(1)现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产时的同时进行的安全检查
(2)作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查
2021年一建【工程经济】考试原题及答案
一建考试的建设工程经济科目已经结束，根据网上的信息整理的选择题及答案，因为是老师自做的答案，一切以实际答案为主，下面进行整理，供大家参考。
2021年一建工程经济选择题及答案
1.下列建设项目总投资中属于动态投资部分的是（）。
A.预备费和铺底流动资金
B.工程建设其他费和铺底流动资金
C.价差预备费和建设期利息
D.建设期利息和铺底流动资金
【参考答案】C
2.下列财务报表中，属于按照收付实现制原则编制的是（）。
A.资产负债表
B.利润表
C现金流量表
D所有者权益变动表
【参考答案】C
3.关于设备融资租赁的说法，正确的是（）。
A.租赁期的设备租金总额低于直接购置设备的费用
B.租赁容易导致承租人资产负债状况恶化
C.租货期间承租人可以将租用设备用于抵押贷款
D.设备旦滑融资租赁的租期通常较长
【参耐虚考答案】D
4.监理工程师对承包人按照合同约定购买第三者责任险支付的保险费，该计量方法是（）。
A.均摊法
B.估价法
C.图纸法
D凭据法
【参考答案】D
5.关于财务内部收益率的说法，正确的是（）。
A.其大小易受基准收益率等外部参数的影
B.任一技术方案的财务内部收益率均存在唯一解
C.可直接用于互斥方案之间的比选
D.考虑了技术方案在整个计算期内的经济状况
【参考答案】D
6.某土方工程招标文件中清单工程量为3000m3；合同约定，土方工程综合单价80元/m3，当实际工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价72元/m3，工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为3600m3，则工程价款为（）元。
A.259200
B.286800
C.283200
D.288000
【参考答案】B
7.下列施工中发生的与材料有关的费用，属于建筑安装工程费中材料费的是（）。
A.对原材料进行一般鉴定，检查所发生的费用
B.原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
C.施工机械场外运输的辅助材料费
D.机械设备日常保养所需的材料费用
【参考答案】B
8.施工企业单独对外提供机械作业服务取得的收入属于（）。
A.施工合同收入
B.让渡资产使用权
C.提供劳务收入
D.销售商品收入
【参考答案】C
9.施工企业按规定标准发放的工作服、手套、防暑降温饮料等发生的费用，属于建筑安装工程费中的（）。
A.津贴补贴
B劳动保护费
C.特殊情况下支付的工资
D劳动保险费
【参考答案】B
10.筑路机在工作区末端调头所消耗的时间，属于施工机械工作时间中的（）。
A.有效工作时间
B.多余工作时间
C.低负荷下的工作时间
D不可避免的无负荷工作时间
【参考答案】D
11.某企业3年前购买的设备原价为20万元，当前累计已提折旧4万元，*可以18万元价格卖出，卖出该设备需发生成本、税费共1万元，该设备现在的可变现净值（）万元。
A.17
B.13
C.16
D.20
【参考答案】A
12.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投诉招标人不按规范的规定编制招标控制价的说法，正确的是（）。
A.书面投诉书只需加盖投标单位公章
B.投诉书中应包括投诉依据及有关证明材料
C.投诉,人应向政府投资管理部门]投诉
D.投诉人提出投诉的时间为招标控制价公布后的10天内
【参考答案】 B
13.工程预付款的支付应按照专用合同的约定执行，但最迟支付的时间是（）。
A.签订施工合同后30天内
B.开工通知载明的开工日期7天前
C.收到中标通知书并确认后30天内
D.实际开工日前14天
【参考答案】B
14.下列措施项目费中，宜采用参数法计价的是（）。
A.垂直运输费
B.夜间施工增加费
C.混凝土模板及支架费
D.室内空气污染测试费
【参考答案】B
15.某新建住宅的建筑面积为4000m2，按概算指标和地区材料预算价格………土建工程单位造价为1304元/m2(其中人、料、机费用为900元/….地造价管理部门规定，企业管理费费率为8%；规费以人、料、机…..之和为计算基础，规费费率为15%;利润以人、模亩腊料、机、企业管理….为计算基础，利润率为7%；增值税税率为9%。由于土建工程与….构构件有部分变更，变更后每100m2土建工程的人、料、机费用…..部分的费用增加3000元，则修正后的土建工程单位造价为（）。
A.1070
B.1155
C.1236
D.1347
【参考答案】D
2021年一建《建筑工程》考试模拟题【含答案】
【单选题】
1.在常温条件下，—般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到()N/mm2。
A.0.5
B.1.0
C.1.2
D.1.5
【答案】B
2.由于温度改变，砌体结构容易在墙体上出现裂缝，将房屋分成若干单元，使每单元的长度限制在一定范围内，可设置()。
A.施工缝
B.沉降缝
C.伸缩缝
D.圈梁
【答案】C
3.建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程()书面确认,并委派在工程现场的建设或监理单位人员1-2名担任。
A.建设单位
B.承包单
C.设计单位
D.监理单位
【答案】A
4.防止基坑护坡桩位移和倾斜，下列各项防护措施中不当的是( ) 。
A.打桩完毕紧接着开挖基坑
B.打桩完毕停留一段时间
C.预抽地下水
D.均匀、分层地开挖土方
【答案】A
5.下列民用建筑中属于公共建筑的是( ) 。
A.住宅
B.宿舍
C.公寓
D.宾馆
【答案】D
6.后张法预应力施工(有粘结)施工中，预应力楼盖最后张拉的钢筋为()的预应力筋。
A.楼板
B.次梁
C.主梁
D.无先后顺序
【答案】C
7.关于喷射井点的特点说闷唯法中，错误的是()。
A.设备较复杂
B.排水深度大
C.施工快，费用低
D.比多级轻型井点降水设备少，土方开挖量少
【答案】A
8.饰面板(砖)工程中不须进行复验的项目是( ) 。
A.外墙陶瓷面砖的吸水率
B.室外用花岗石的放射性
C.寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性
D.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
【答案】B
9.下列部位或场所，可物森使用天然大理石板材的是()。
A.室外台阶
B.商场大厅地面
C.机场室内墙面
D.室外柱面
【答案】C
10.施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府()部门签署排放许可协议，申领许可证。
A.环境保护管理
B.市政管理
C.环卫
D.城管
【答案】B
11.改善混凝土耐久性的外加剂不包括()。
A.防水剂
B.缓凝剂
C.引气剂
D.阻锈剂
【答案】B
12.水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性。
A.强度
B.温度
C.体积
D.矿物组成
【答案】C
13.下列事件中，满足结构适用性功能要求的是()。
A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定
B.某沿海建筑遇十级热带风暴，结构未发生倒塌
C.某厂房在正常使用时，吊车梁产生变形但吊车仍可以正常运行
D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限
【答案】C
14.在砌体上安装门窗时，严禁用()固定。
A.化学锚栓
B.膨胀螺栓
C.射钉
D.预埋件
【答案】C
15.关于静力压桩法施工要求说法中，正确的是()。
A.场地狭长时，沿建筑物短边从中间向两端对称进行
B.同一承台桩数大于5根时，不宜连续压桩
C.密集群桩区的静压桩不宜24h连续作业，停歇时间不宜少于4h
D.施工前进行试压桩，数量不少于5根
【答案】B
16.下列情况中，不属于混凝土梁裂缝控制等级标准要求的是( ) 。
A.构件拉应力不超过混凝土抗拉强度
B.构件不出现拉应力
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
D.裂缝虽然超过允许值，但构件仍可使用
【答案】D
17.用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。
A.粘聚力
B.内摩擦角
C.土抗剪强度大
D.土的密实度
【答案】B
18.下列混凝土的变形，属于荷载型变形的是( )。
A.化学收缩
B.碳化收缩
C.徐变
D.温度变形
【答案】C
19.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用()。
A.闪光对焊
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
【答案】D
20.需从基础到上部结构全部断开的是( ) 。
A.伸缩缝
B.圈梁
C.沉降缝
D.防震缝
【答案】C
【多选题】
21.当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由()核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
A.建设单位
B.监理罩罩亩单位
C.质检站
D.原结构设计单位
E.具备相应资质的设计单位
【答案】DE
22.关于施工现场宿舍的说法，正确的有()。
A.必须设置可开启式外窗
B.床铺不得超过3层
C.通道宽度不得小于0.9m
D.宿舍室内净高不得小于2.5m
E.每间宿舍居住不得超过16人
【答案】ACDE
23.关于钢筋代换的说法，正确的有( )。
A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意
D.当构件受裂缝宽度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换
【答案】ABCD
24.下列针对保修期限的合同条款中，符合法律规定的是()。
A.装修工程为2年
B.屋面防水工程为8年
C.墙体保温工程为2年
D.供热系统为2个采暖期
E.主体结构为合理的设计使用年限
【答案】ABDE
25.改善混凝土拌和物流动性能的外加剂，包括()等。
A.缓凝剂
B.减水剂
C.早强剂
D.引气剂
E.泵送剂
【答案】BDE
26.下列深基坑的支护形式具有截水作用的有()。
A.灌注桩排桩支护
B.地下连续墙支护
C.土钉墙
D.咬合桩围护墙
E.板桩围护墙
【答案】BDE
27.关于疏散楼梯和平台的说法，正确的有()。
A.可采用难燃材料制作
B.平台的耐火极限应不低于1h，楼梯段的耐火极限应不低于0.25h
C.疏散门应正对着楼梯段
D.在楼梯周围2m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口
E.疏散出口的门应采用甲级防火门，且门应向内开
【答案】BD
28.下列分部分项工程需要编制专项方案且需专家论证的有( )。
A.周围环境复杂、开挖深度为4m的基坑支护工程
B.附着式整体和分片提升脚手架工程
C.滑模、爬模、飞模、隧道模
D.开挖深度为18m的人工挖孔桩
E.施工高度为55m的建筑幕墙安装工程
【答案】CDE
29.基坑验槽时应重点观察()或其他受力较大的部位。
A.墙角
B.墙身
C.承重墙下
D.柱基
E.墙面
【答案】ACD
30.关于全预制装配式结构特点的说法，错误的有().
A.连接部位通常采用刚性连接技术
B.地震作用下的弹塑性变形主要发生在构件部位
C.地震作用后恢复性能好
D.施工速度快，生产效率高
E.施工受季节性影响较大
【答案】ABE
三、案例分析题
(一)
【背景资料】
某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:
①钢筋由建设单位供应;②工程质量保修按国务院令第279号执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件:
事件1:建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件2:因工期紧，施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计进行了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。
事件3:分部工程验收时，监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有1.0m2的空鼓区域，责令限期整改。
事件4:工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2015年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求“工程质量保修书”中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
【问题】
1.事件1中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
2.事件2中，施工组织设计修改后，应按什么程序报审?
3.事件2中，本工程劳动力计划安排是否合理﹖若不合理，写出合理安排。
4.写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5.事件4中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。个月
【答案】
1.建设单位责任:提供钢材合格证，销售单位的备案证;在交货地点向施工方移交，清点该批钢材数量;负责交接材料的保管工作。施工单位责任:整理进场报验资料，向现场监理工程师进行材料报验程序;组织相关现场人员对该批钢材进行现场抽样送样;负责交接材料后的保管工作。
2.事件2中，施工组织设计修改后，应报送原审批人审核，原审批人审批后形成“施工组织设计修改记录表”，并进行相关交底。
3.事件2中，本工程劳动力计划安排不合理。合理安排:选用两个装饰装修班组分别在两栋楼同时展开施工﹔各栋楼划分为3个施工段组织流水作业。
4.事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序:
(1)将空鼓处用切割机切开，切至边缘没有再空鼓处为止，将空鼓边缘每边至少外延5cm处大白石膏剔除干净，戗至砂浆层。
(2)空鼓切口用钎子处理成豁口，基层用毛刷弹水处理干净。
(3)涂刷界面剂结合，待界面剂达到施工条件，用同强度等级砂浆分层找平，砂浆中掺加膨胀剂，膨胀剂比例按使用说明添加，每次抹砂浆厚度不能超过1cm。
(4)砂浆淋水养护，待砂浆达到施工条件后打磨干净。
(5)重新组织验收。
5.事件4中，施工单位对竣工日期提出异议合理。理由:施工单位于2012年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。如果建设单位认为工程质量存在问题，可以要求施工单位进行修补，再次提出验收申请报告，不能以此为由，将工程竣工验收时间推迟。本工程合理的竣工日期是2012年9月18日。
(二)
【背景资料】
某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的装饰装修工程公司。该装饰装修工程公司与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。
事件2:基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。
事件3:为了使水泥浆更具粘结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。
事件4:基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。
【问题】
1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处?并改正。
2.《建设工程施工合同文本》由哪几部分组成﹖该文本的三个附件分别是什么?
3.判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件是否妥当?如不妥当，请改正。
4.基坑验槽时，应重点观察哪些部位?
5.基坑回填土施工结束后应检查哪些项目，并使其满足设计和规范要求。
【答案】
1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程的不妥之处:装饰装修工程公司与建设单位签订装饰装修施工合同。正确做法:该装饰装修施工分包合同应由装饰装修工程公司与施工总承包单位签订。
2.(1)《建设工程施工合同文本》由协议、通用条款和专用条款三部分组成。
(2)该文本的三个附件分别是“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”和“工程质量保证书”。
3.施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否的判定及正确做法如下:
(1)事件Ⅰ中用重型动力触探不妥。正确做法:基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在轻弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。
(2)事件2中由总承包技术负责人组织验槽不妥。正确做法:基坑(槽)验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
(3)事件3中旋喷前3h搅拌水泥不妥。正确做法:水泥浆的搅拌宜在旋喷前1h内搅拌。
(4)事件4中只检查两项内容不妥。正确做法:基坑回填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定的要求。
4.基坑验槽时，应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。
5. 基坑回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等，并使其满足设计和规范要求。
(三)
【背景资料】
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构。地下1层，地上10层，建筑檐口高度45m，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件:
事件1:根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件2:施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件3:公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件4:监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件5:公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。
【问题】
1.事件1中，存在哪些不妥之处﹖并分别说明理由。
3.事件2中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?
3.事件3中，安全警示牌通常都有哪些类型﹖各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么?
4.事件4中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?
5.事件5中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。
【答案】
1.事件1中存在的不妥之处:
(1)不妥之处:施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，仅编制了安全用电和电气防火措施。
理由:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。
(2)不妥之处:由项目土建施工员编制安全用电及电气防火措施。
理由:临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。
(3)不妥之处:报送给项目监理工程师。
理由:临时用电组织设计经相关部门审核及具有法人资格的企业的技术负责人批准后实施。
2.事件2中，项目安全员还应对塔吊的下列安全装置进行检查:超高、变 幅、行走限位器，吊钩保险，卷简保险。
3.安全警示牌的类型:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。各种类型的安全警示牌按一排布置时，按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下进行排列。
4.按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定，钢模板部位拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过lm。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。
5.事件5中，该次安全检查评定等级为不合格。
理由:安全检查评定等级不合格的条件有:汇总表得分值不足70分;有一分项检查评分表得零分。该次安全检查汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。故判定为不合格。
(四)
[背景资料]
某新建钢筋混凝土框架结构工程，地下二层，地上十五层，建筑总高58m，玻璃幕墙外立面，钢筋混凝土叠合楼板，预制钢筋混凝土楼梯。基坑挖土深度为8m，地下水位位于地表一下8m，采用钢筋混凝土排桩+钢筋混凝土内支撑支护体系。在履约过程中，发生了下列事件:
事件一:监理工程师在审查施工组织设计时，发现需要单独编制专项施工方案的分项工程清单内只列4有塔吊安装拆除， 施工电梯安装拆除、外脚手架工程。监理工程师要求补充完善清单内容。
事件二:项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时，发现人工拆除钢筋混凝土内支撑施工的安全措施不到位，有违章作业现象，要求立即停止拆除作业。
事件三:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中，要求使用卡环进行钢平台吊运与安装，并在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆，架子工对此提出异议。
事件四:主体结构施工过程中发生塔吊倒塌事故，当地县级人民政府接到事故报告后，按规定组织安全生产监督管理部门。负有安全生产监督管理职责的有关部门等派出的相关人员组成了事故调查组，对事故展开调查。施工单位按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故责任者的处理建议对事故责任人进行
[问题]
1.事件一中，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质 [2009] 87号)规定，本工程还应单独编制哪些专项施工方案?
2.事件二中，除违章作业外，针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括哪些内容?混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法?
3.写出事件三中技术交底的不妥之处，并说明楼层卸料平台上安全防护与管理的具体措施?
4.事件四中，施工单位对事故贵任人的处理做法是否妥当?并说明理由。事故调查组应还有哪些单位派员参加?
[答案]
1.专项施工方案有: 1)基坑开挖、支护、降水工程: 2)模板工程及支撑体系; 3)起重吊装及安拆工程: 4)建筑幕墙安装工程: 5)悬挑式钢质卸料平台安拆工程: 6) 模板内支撑拆除工程。
2.(1)三违还包括:违章指挥、违反劳动纪律;
(2)拆除方法:机械拆除;爆破拆除;静力破碎等。
3.(1)
1)不妥之处一:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底
2)不妥之处二:要求使用卡环进行钢平台吊运与安装
3)不妥之处三:在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆
(2)
1)钢平台左右两侧必须设置固定的防护栏杆:
2)钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复:
3.操作平台上应显著标明容许荷载值。操作平台.上人员和物料的总重，严禁超过设计的容许荷载，应配备专人加以监督。
4. (1)不妥当，事故发生单位不应该按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故贵任者的处理建议对事故责任人进行处理，应当按照负贵事故调查的县级人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
(2) 事故调查组由有关人民政府、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。
(五)
[背景资料]
某建筑工程，建筑面积24832m2，地上10层，地下2层(地下水位-2. 0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架-剪力墙结构( 柱网为9mX9m，局部柱距为6m)，梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。 抗震设防烈度7度，梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。
在工程施工中发生了如下事件:
事件1:钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同- -层每600个为- -验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。
事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为50mm。
事件3:该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
[问题]
1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求?
2.事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?并说明理由。如不可避免，应如何处理?
3.事件2中，商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝士的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。
4.事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?
[答案]
1. (1)该工程梁模板的起拱高度是正确的。
理由:对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱(;当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000~ 3/1000。.对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为9~27mm;对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为6~ 18mm。
(2)模板拆除时，跨度为9m的梁的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。跨度为6m的梁的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
2. (1) 事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。
理由:接头位置应放在受力较小处。
(2)如不可避免，宜采用机械连接，且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
3. (1) 事件2中，商品混凝土粗骨料最大粒径控制不准确。
(2)商品混凝土粗骨料最大粒径应满足:
1)不大于截面最小尺寸的1/4，即: 250X1/4=62. 5mm。
2)不大于钢筋净距的3/4，即: 60X3/4=45mm。
3)地下防水混凝土粗骨料最大粒径宜为5~40mm。
综上，商品混凝土粗骨料最大粒径应为5~40mm。
4.事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准:
(1)所含分项工程的质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整。
(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定
(4)观感质量验收应符合要求。
2021年一建《工程法规》考试真题及答案【单选题】
2021年一级建造师考试《工程法规》已经结束，下面是法规单选题真题及答案，希望对各位考生有帮助。
一、单选题
1.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.全国人民代表大会
B.全国人民代表大会常务委员会
C.国务院
D.国务院相关部门
答案：B
2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。
A.项目经理部不具有独立法人资格
B.项目经理部是施工企业的下属子公司
C.项好灶目经理部是常设机构项目经理部能够独立承担民事责任
D.项目经理部能够独立承担民事责任
答案：A
3.从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（）。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法型袜闭规
D.地方政府规章
答案：B
4.关于建设用使用权流转说法，正确的是（）
A.建设用地使用权的流转卜裂方式包括转让和互换，不包括出资、赠与、或者抵押
B.建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同
C.当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限
D.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分
答案：B
5.关于建设工程分包的说法，正确的是（）
A.专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位
B.总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位
C.总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人
A.D总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位
答案：A
6.根据《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》,下列实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,应当认定为挂证”的是（）。
A.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员
B.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的人员
B.某大学所属监理单位聘用的该校在职教师,社会保险由该大学缴纳的
C.因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的
答案：A
7.关于投标的说法，正确的是（）.
A.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效
B.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段的投标
C.存在控股失系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标
D.投标人发生合并、分立的，其投标无效
答案：A
8.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任的主体是（）。
A.发包人
B.承包人
C.监理单位
D.实际施工人
答案：B
9.根据《民法典》，下列财产可以抵押的是（）
A.学校的教学楼
B.生产设备
C.依法被查封的建筑物
D.土地所有权
答案：B
10.关于租赁合同的说法，正确的是（）
A.租赁合同的最长租赁期限，法律没有限制
B.当事人未依照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力租赁合同应当采用书面形式
C.赁合同应当采用书面形式
D.定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为原租赁合同的期限
答案：B
11.关于工程建设企业标准的说法,正确的是（）.
A.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开
B.企业标准的技术要求应当高于推荐性标准的相关技术要求
C.企业可以制定企业标准限制行业竞争
D.国家实行企业标准自我声明公开和监制度
答案：D
12.根据《建设工程质量管理条例》，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拔付工程款、进行竣工验收，应当经（）签字。
A.建设单位技术负责人
A.B施工企业法定代表人
B.C总监理工程师
C.专业监理工程师
答案：C
13.根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对（审查）并提出审查意见的时限的说法，正确的是（）。
A.工程竣工结算报告金额500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
B.工程竣工结算报告金额500万元~2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起28天
C.工程竣工结算报告金额2000万元~5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
D.工程竣工结算报告金额5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
答案：A
14.关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（）。
A.建筑市场各方主体的基本信息水久公开
B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限
答案：D
15.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是（）。
A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B.设计单位资质等级证明
C.拆除设计方案
D.拆除工程施工合同
答案：A
16.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的,应当对已经颁发的安全生产许可证予以（）。
A.暂扣
B.撤销
C.吊销
D.变史
答案：C
17.关于建设工程债的说法.说法正确的是（）
A．设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位
A.B在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业
B.在施工合同中对于完成施工任务'施工企业是债权入,建设单位是债务人
C.D在施工合同中，对于支付工程价款,建设单位是债权人，施工单位是债务人
答案：A
18.关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。
A.和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式
B.已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力
C.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
D.已经进入诉论程序的，和解的结果是撤回起诉
答案：C
19.关于商标的说法，正确的是（）。
A.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权
B.商标专用权的保护对象包括未经核准注册的商标
C.注册商标的有效期自提出申请之日起计算
D.D商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
答案：D
20.下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是（）。
A.施工企业
B.建设单位
C.建筑材料供应单位
D.建筑构配件供应单位
答案：B
21.下列法律责任中,属于刑罚主刑的是（）。
A.拘留
B.剥夺政治权利
C.拘役
D.驱逐出境
答案：C
22.失于计算机软件著作权的说法,正确的是（）。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人成者其他组织为开发者
C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有
D.法人的软件著作权，保护期为30年
答案：B
23.下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是（）。
A.未在规定期限内办理资质变更手续的
B.个人借用其他施工企业资质投标的
C.将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的
D.转让安全生产许可证的
答案：A
24.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（）
A.定金合同自订立之日起生效
B.当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款
C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金
D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力
答案：D
25.根据《劳动合同法》;下列情形中，用人单位不得解除劳动合间的是（）。
A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
B.劳动者严重违反用人单位规章制度的
C.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
答案：C
26.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是（）。
A.建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金
B.农民工工资保证金己经被取消
C.未按规定返还保证金，无需承担违约责任
D.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的建设单位不得同时预留工程质量保证金
答案：D
27.关于合同分类的说法,正确的是（）。
A.建设工程合同属于非典型合同
B.施工企业与商业银行的借款合同属于单务合同
C.建筑材料的买卖合同属于实践合同
D.建筑机械设备的租赁合同属于诺成合同
答案：D
28.《根据注册建造师管理规定》一级建造师申请初始注册应当具备的条件是（）
A.聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故
B.未受过刑事处罚
C.年龄不超过65周岁
D.承诺参加继续教育
答案：C
29.关于对招标文件异议的说法，正确的是（）。
A.招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动
B.应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复
D.应当直按向有关行政监督部门]投诉
答案：A
30.根据《建设工程质量管理条例》下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是（）。
A.供冷系统质量保修期为1年
B.屋面防水工程质量保修期为3年
C.给排水管道工程质量保修期为3年
D.装修工程质量保修期为1年
答案：C
31.关于委托合同终止的说法,正确的是（）。
A.委托人可以随时解除合同，但受托人解除合同应当经委托人同意
B.有偿委托合同的一方当事人行使随时解除权造成对方损失的,除不可归责于该当事人的事由外，赔偿对方损失的范围为直接损失
C.因委托人被宣告破产、解散,致使委托合同终止将损害委托人的利益的,在委托人的清算人承受委托事务之前,受托人应当继续处理委托事务
D.委托人丧失民事行为能力的,委托合同一律终止
答案：C
32.失于城市维护建设税的说法正确的是（）。
A.城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳
B.缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人
C.城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据
D.城市维护建设税实行单一税率
答案：A
33.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南》，作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障的是（）。
A.施工企业
B.监理单位
C.建设单位
D.项目管理单位
答案：C
34.关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是（）。
A.古人类化石属于受国家保护的文物
B.石刻、壁画受国家保护
C.具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护
D.反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护
答案：C
35.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩,人民法院应当予以支持的是（）。，
A.支付存款本金及利息请求权
B.向不特定对象发行的企业债券本息请求权
C.已转让债券的本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
答案：C
36.关于招标项目标底的说法,正确的是（）。
A.一个招标项目可以有多个标底
B.招标人可以自行决定是否编制标底
C.接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询
D.标底是最低投标限价
答案：B
37.根据《失于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，失于建筑行业工伤保险的说法，正确的是（）。
A.建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险
B.建筑施工企业应当以职工基本工资为基数缴纳工伤保险费
C.建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标
D.建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费
答案：D
38.某施工企业施工过程中发生生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失320万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。
A.特别重大事故
B.一般事故
C.重大事故
D.较大事故
答案：B
39.某建筑物倒塌造成他人损害，由建设单位与施I企业承担连带责任。该种债的产生依据是（）。
A.合同
B.无因管理
C.不当得利
D.侵权
答案：D
40.关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。
A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利发
B.包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告
D.发包人应当对实际施工人承担全部责任
答案：B
41.根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。
A.首席仲裁员可以由双方当事人共同选定
B.仲裁庭应当由3名仲裁员组成
A.仲裁庭的组成情况不向当事人公开
C.仲裁庭一经组成，成员不得更换
答案：A
42.甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工失系的说法，正确的是（）。
A.王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定
B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙
C.甲可以根据企业实际将王某再派遣到其他用工单位
D.在派遣期间，王某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬
答案：B
43.根据《文物保护法》，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城的单位是（）。
A.国务院
B.国务院文物行政主管部门
C.国务院住房城乡建设行政主管部门
D.该市所在地省级人民政府
答案：A
44.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（）。
A.21:00至次日6:00
B.22:00至次日6:00
C.22:00至次日8:00
D.21:00至次日8:00
答案：B
45.关于行政复议申请的说法，正确的是（）。
A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请
B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门门申请行政复议
C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议
D.申请人可以口头提出行政复议申请
答案：D
46.关于施工现场固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。
A.特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物
B.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
C.转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的,应当同时向固体废物移出地和接受地的省级人民政府生态环境主管部[门提出申请
D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃极处置核准文件
答案：D
47.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查.批准，不得使用的是（）。
A.技术档案文件
B.施工图设计文件
C.质量过程控制文件
D.施工管理资料文件
答案：B
48.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。
A.安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责
B.安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期
C.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
D.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过1个月
答案：C
49.生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款（）。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效
答案：D
50.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（）
A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工
B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
C.可以延期，但只能延期一次
D.延期以两次为限，每次不超过2个月
答案：B
51.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是（
A.应当自领取施工许可证之日起2个月内开工
B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
C.可以延期，但只能延期一次
D.延期以两次为限，每次不超过2个月
答案：B
52.下列保险中，属于强制性保险的是（）
A.工伤保险
B.意外伤害保险
C.建筑工程一切险
D.勘察设计责任险
答案：A
53根据《增值税暂行条例》，下列进项税额中，准予从销项税额中抵扣的是（）。
A.非正常损失的购进货物
B.用于集体福利的购进货物
C.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
D.用于个人消费的购进不动产
答案：C
54.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是
A.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖
B.仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算
C.仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为一年
答案：B
55.关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是（）
A.当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前提交书面申请
B.当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令请人提供相应的担保
C.对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提交，控制书证的当事人可以拒绝提交
D.当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出
答案：B
56.关于联合体投标的说法，正确的是（）。
A.联合体成员中至少有一方应当具备承担招标项目的相应能力
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担按份责任
D.两个以上法人或者其他组织可以组成一个个体，以一个投标人的身份共同投标
答案：D
57.根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确的是（）。
A.只能责令停止施工，限期改正
B.可以对在建工程采取查封措施
C.可以同时对建设单位和施工企业处以罚款
D.应当依法追究刑事责任
答案：C
58.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已经颁发的安全生产许可证子以（）。
A.暂扣
B.撤销
C.吊销
D.变更
答案：C
59.根据《节约能源法》，关于国家实行有利于节能和环境保护的产业政策的说法，正确的是（）。
A.国家应当合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构
B.国家推动企业降低总能耗
C.国家平衡落后的生产能力，调整能源利用效率
D.国家禁上发展高能耗、高污染行业，鼓励、支持发展节能环保型产业
答案：A
60.关于地役权的说法，正确的是（）
A.设立地役权的目的是利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益
B.地役权按照行政主管部门的决定设立
C.地役权自登记时设立
D.地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地上
61.民事诉讼的三大诉讼阶段是（）
A.一审程序、二审程序和再审程序
B.一审程序、再审程序和审判监督程序
C.一审程序、审判监督程序和抗诉程序
D.一审程序、二审程序和执行程序
答案：D
62.关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）
A.货运合同是单务、有偿合同
B.货运合同的标的是货物
C.货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件
D.货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人
答案：D
63.根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编号和对外通报的单位（）。
A.省级人民政府标准化行政主管部门
B.国务院住房城乡建设行政主管部门
C.国家标准化管理委员会
D.国务院标准化行政主管部门
答案：D
64.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。
A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同
B.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同
C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同
答案：C
65.建筑施工企业的安全生产许可证由（）省级人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发。
A.施工行为地
B.企业注册地
C.建设工程合同履行地
D.建设工程合同签订地
答案：B
66.下列损失中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）
A.火灾和爆炸造成的损失
B.冰雹、地面下陷下沉造成的损失
C.非外力引起的机械或者电器装置的本身损失
D.地震、海啸、龙卷风造成的损失
答案：C
67.关于工程总承包责任承担的说法，正确的是（）。
A.分包单位应当向建设单位承担全部责任
B.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任
C.工程总承包单位可以与分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位
D.分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的可以免除工程总承包单位的安全责任
答案：B
68.某施工企业规定项目经理有权订立300万元以下的采购合同，该施工企业教育项目经理与不了解该规定的混凝土供应商订立了500万元的混凝土采购合同，该合同的货款由（）
施工企业承担
项目经理承担
项目经理部承担
混凝土供应商承担
答案：A
答案：A
69.3月1日甲施工企业向乙钢材供应商发出钢材采购单，承诺期限为3月5日前承诺，3月1日，乙收到甲的采购单。3月2日，乙收到甲取消本次采购的函。3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单，关于甲、乙双方合同订立的说法，正确的是（）
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.甲乙之间买卖合同成立
C.乙3月4日的行为属于新要约
D.甲的要约已经撤销
答案：B
70.建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是（）
A.分包工程质量责任仅由分包单位承担
B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任
C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担
D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担
答案：B
2021年一建《工程法规》考试真题及答案【多选题】
2021年一级建造师考试《工程法规》已经结束，下面是法规多选题真题及答案，希望对各位考生有帮助。
一、多选题
71.关于民事诉讼案件受理的说法，正确的有（）。
A.人民法院对于符合起诉条件的，应当在14日内立案，并通知。
B.被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状
C.诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达
D.专属管辖案件，当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为。。。管辖权
E.普通程序的审判组织应当采用合议制
答案：BE
72.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有（）
A.安管人员应当自行闷伏纳申请安全生产考核
B.安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书
C.安全生产考核证书的有效期无限制
D.安全生产考核应当向省级人民政府城乡建设主管部门申请
E.安全生产考核证书在全国范围内有效
答案：DE
73.关于节水与水资源利用的说法，正确的有（）
A.为提高用水效率，在施工中采用先进的节水施工工艺
B.在非传统水源利用中，施工中非传统水源和循环水的再利用60%
C.为提高用水效率，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用自来水
D.在非传统水源利用中，优先采用中水搅摔养护
E.在非传统水源利用中，有条件的地区和工程应当收集雨水
答案：ACDE
74.在某施工合同履行中，施工企业未及时履行保修义务，建设单位使用不当，双方有同等责任。建筑物毁损的损失为100万元，关于责任承担的说法，正确的有（）。
A.应当由施工企业和建设单位各自承担相应责任
B.由施工企业负责维修，建设单位支付50万元
C.应当由施工企业承担全部责任
D.由施工企业负责维修，建设单位支付100万元
E.建设单位另行组织维修的费用全部由施工企业承担
答案：AB
75.建设工程价款优先受偿权行使中，可以优先受偿的工程价款包括（）
A.承包人工作人员的报酬
B.承包人实际支付的建筑构配件价款
C.发包人欠付工程价款的利息
D.承包人因发包人违约产生的损失
E.承包人垫资的融资成本
答案：AB
76.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列建筑起重机械不得出租、使用的有（）。
A.经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械
B.属国家明令限制使用的建筑起重机械
C.没有完整安全技术档案厅握的建筑起重机械
D.超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械
E.没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重
答案：ACE
77.公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼中，属于行政诉讼受案范围的有（）。
A.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
B.认为行政机关不蚂没依法履行政府特许经营协议的
C.对行政机关的行政指导行为不服的
D.申请行政机关履行保护人身权的法定职责，行政机关拒绝履行的
E.对行政机关针对信访事项作出的复核意见不服的
答案：ABD
78.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列需要办理施工许可证的建设工程有（）。
A.工程投资额为20万元的建筑工程
B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
C.建筑面积为500m2的建筑工程
D.抢险救灾及其他临时性房屋建筑
E.依法通过竞争性谈判确定供应商的建筑面积为1000m2的政府采购工程建设项目
答案：CE
79.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（）。
A.主要负责人，项目负责人、专职安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格
B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人
D.参加工伤保险，为施工现场人员办理意外伤害保险
E.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
答案：BCE
80.根据《个人所得税法》，下列个人所得中，应当缴纳个人所得税的有（）
A.保险赔款
B.稿酬所得
C.国债和国家发行的金融债券利息
D.特许权使用费所得
E.财产转让所得
答案：BDE
81.下列终止劳动合同的情形中，属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。
A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的
B.未依法为劳动者缴纳社会保险费;劳动者解除劳动合同的
C.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的
D.用人单位被依法宣告被产的
E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合
答案：BDE
82.债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是（
A.建设用地使用权
B.支票
C.债券
D.可以转让的专利权中的财产权
E.现有的以及将有的应收账款
答案：BCDE
83.根据《标准施工招标文件》“通用合同条款”，关于争议评审机制的说法，正确的有（）。
A.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的28天内或争议发生后，协商成立争议评审组
B.合同双方的争议，应当首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，由评审委员会将副本转交被申请人
C.被申请人在收到评审申请报告副本后的14天内，向争议评审组提交答辩报告，并附证明材料
D.发包人和承包人接受评审意见的，由争议评审组根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行
E.除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由
答案：AE
84.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质序列包括（）
A.施工总承包资质
B.专业承包资质
C.工程总承包资质
D.专业分包资质
E.施工劳务资质
答案：ABE
85.除行政协议外，关于行政机关的行政行为特征的说法，正确的有（）。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为不具有强制性
D.行政机关在实施行政行为时具有单方意志
E.必与行政相对方协商或征得其同意
答案：ABDE
86.关于投标文件的说法，正确的有（）
A对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当签收保存，不得开启
B投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撒回已提交的投标文件，并书面通知招标人
C在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
D投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本
E投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应
答案：BCE
87提供产品和服务的企业执行自行制定的企业标准，应当公开的内容有（）。
A.产品的功能指标
B.服务的功能指标
C.服务的性能指标
D.产品的性能指标
E.产品的经济指标
答案：ABD
88.当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有（）。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
C.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
D.开工通知发出前，承包人经发包人同意已已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载时间为开工日期
答案：ACD
89.根据《生产安全事故应急条例》，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的情形有（）。
A.制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.安全生产面临的风险发生变化的
E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的
答案：ABCE
90.关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有（）。
A.检测报告加盖检测机构公章即可生效
B.检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账
C.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由工程监理单位归档
E.检测机构可以推荐质量合格的建筑材料
答案：BC
90.根据《房产税暂行条例》，关于房产税的说法，正确的有（）
A.房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收
B.房产税由产权所有人缴纳
C.房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳
D.个人所有非营业用的房产免纳房产税
E.房产税依照房产租金收入计算缴纳的，税率比2%
答案：ABCD
91.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有（）。
A.抽检
B.联合验收
C.旁站
D.巡视
E.平行检验
答案：CDE
92.招标人与投标人串通投标的情形有（）
A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
D.投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金
E.招标人分别组织投标人踏勘现场
答案：ABC
93.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外,关于该哇题库合同效力的说法,正确的有（）。
A.自合同成立时生效
B.自办理物权登记时生效
C.未办理物权登记的，不影响合同效力
D.未办理物权登记的,合同效力待定
E.合同生效，并且当然发生物权效力问别人
答案：AC
94.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的有（）
A.该犯罪是单位犯罪
B.该犯罪的客观方而表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故
C.该犯罪的犯罪主体包括勘察单位
D.该犯罪的法定最高刑为20年
E.该犯罪应当对直接责任人员并处罚金
答案：ABE
95.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有健全的财务管理档案
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有监理单位出具的竣工验收报告
E.有施工企业签署的工程保修书
答案：ACE
96.根据《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》，关于基坑工程施工安全要点的说法，正确的有（）
A.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证
B.基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案、并组织专家论证
C.基坑周边施工材料、设施或者车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值
D.基坑周边应当按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道
E.基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙
答案：ACDE
97.有效仲裁协议必须同时具备的内容有（）
A.仲裁地点
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁委员会
E.仲裁庭组成
答案：BCD
98.有效仲裁协议必须同时具备的内容有（）
A.仲裁地点
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁委员会
E.仲裁庭组成
答案：BCD
99.根据《民法典》，得利人没有法律根据取得不当利益，受损失的人不得请求得利人返还取得的利益的情形有（）。
A.得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的
B.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据取得的利益尚存在的
C.为履行道德义务进行的给付
D.债务到期之前的清偿
E.明知无给付义务而进行的债务清偿
答案：CDE
100.关于融资租赁合同当事人的权利义务的说法;正确的有（）
A.出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人可以直接变更与承租人有关的合同内容
B.承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人荣胜只能请求支付全部租金，不能解除合同
C.出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利
D.出卖人未按照约定交付标地物，经承租人或者出租人催告后在合理期限内仍未交付的，承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标地物
E.融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于当事人的原因解除的，出租人无权请求承租人给予补偿
答案：CD