想要向上生长
我们必须全力以赴

窝工费用怎么计算 窝工费用怎么计算 造价师管理

工地停工工人误工费怎么算

法律州竖分析:(一) 停工、窝工费用:1、停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。2、停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商。

(二) 机械停置费:1、机械停置台班单价按当地规定的相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格;机械停置台班数量按以下公式计算: 机械停置台班定年工作台班*机械停置期(天)/365。2、长期停工的工程,固定机械的机械停置期一般按不多于3个月的实际停置天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商他机械的机械停置期一般按不多于20天的实际停置天数计算,停工超过20天时,超过部分由承发包双方另行协商。3、停工、窝工的工日费用、机械停置费均列入“其他项目清单计价表”中的“零星工作项目费”计价。

法律依据:《工资支付暂行规定》 第十二条 非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,备迹银则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地仿宴的最低工资标准劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。

非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算?

1、窝工人工单价确定要求:窝工人工费不得以用工人工费计算,可以按合同约定的窝工人工费计取或按用工人工费单价的比例计取。
2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械,则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。
3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费闭哪计算时取费只计算规费及税金慧态侍,不计算利润和管理费。
4、计算方法:(前吵窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)

工人窝工工资补偿标准依据

法律分析:停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费,停滞台班量;

工人停窝工损失费:每工单价誉尺(25元),停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

法律依据:《建设工程质量管理条例》

第七条 建设单位应当将工程发包给具有庆高高相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包。

第八条 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。

第九条 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐念腔全。

第十条 建设工程发包单位,不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。

索赔中人工窝工费如何计算?

由于非承包商原因,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计配皮算在内。

因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金

扩展资料

停工应注意的问题

(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。

(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报培档差告,注意保留好邮寄凭证。

(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。

(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。

(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的蠢腊,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。

(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。

(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。

(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。

参考资料

百度百科-停窝工损失费

窝工费怎么计算

问题一:如何计算建筑工程窝工费损失? 建乱判设工程窝工的认定及索赔 一、建设工程窝工 所谓建设工程窝(停)工,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。本文所指建设工程,是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。 二、建设工程窝(停)工的原因 1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方(业主)指令将上述所列条件进场,但随后建设项目被撤销而产生窝工; 2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场,但建设方(业主)因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工; 3、承包商因建设方(业主)在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工; 4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工; 5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工; 6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工; 7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工; 8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工; 9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工; 10、其它合理的原因所致窝工; 三、建设工程窝工法律事实的确认 承包商(包括合法分包商)在基于合同或者施工指令进入施工现场后,由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素,不同程度的窝工是正常的,但作为承包商(包括合法分包商)而言,为维护自身的合法权利和利益,就应当对窝工进行合理合法的索赔,这是正当权利和要求,无可厚非,但要实现窝工索赔,就应提供窝工的有效证据以进行证明,从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。在建设工程施工过程中,常见的或者可以合法确认承包商(包括合法分包商)窝工事实的确认形式主要有以下方法和措施: 1、指令停工:建设方指令停工或者通过其工程监理向承包商下达停工指令,在这种明确窝工的情况下,应同时明确窝工项目(或工作面)、窝工设备、窝工人员、窝工时段的具体状况明细。在此情况下,应当凭停工指令获得窝工的有效签证。 2、窝工签证:建设方或其工程监理既未下发停工指令,但事实敏悔已产生窝工哗拿改,承包商将窝工事实以及窝工所涉项目或工作面、窝工设备、窝工人员、窝工时段以工程量签证单或者报告形式呈报业主或监理,在获得签证或者批复后,窝工事实即得到确认。在此条件下,施工方(包括分包商)应当特别注意窝工的客观事实和法律事实之间的联系和区别,窝工作为工程量的计价结算基础,在未获得建设方或者监理的窝工签证或者有效批注时,只能认为是客观事实,并且这种窝工事实极易为后续的施工行为所覆盖,导致取证困难,所以,应当谨慎地作好窝工签证,……>>

问题二:如何计算因窝工造成的损失 1)人工索赔:停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定;2)因窝工引起的设备费索赔:当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从贰部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算;3)工期索赔:如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。具体要看承包合同的约定

问题三:非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算? 算量 计费
签证 找甲方

问题四:如何计算窝工工日单价 采用对比法计算,即:用正常的施工办法、同样的环境、投入同样的设备、投入同样的人力产生的功效(工程量)与上述相同的条件和窝工的施工现场产生的功效(工作量);然后分别套上相应定额,计算出总价以致单价。

问题五:索赔中人工窝工费如何计算? 看合同,或当地市场价

问题六:北京 窝工费如何计算 参考
某项目主体施工期间,由于业主原因造成工程施工停工10天,造成施工方人工窝工,机械设备闲置,停工期间施工单位管理人员10人,普通工人5人、技术工人10人、装饰工人10人;自升式塔吊1台;200m内外用电梯2台,请计算施工单位停窝工费用。已知:管理人员100元/工日、普通工65元/工日、技术工76元/工日、装饰工86元/工日;塔吊年工作台班250、台班单价1050元/台班、台班折旧费505元/台班;外用电梯年工作台班240、台班单价650元/台班、台班折旧费270元/台班
如何计算窝工费用?

问题七:根据国际惯例,承包商自有设备的窝工费一般按什么计算 关于这个问题,属于工程造价管理中的合同管理及索赔问题。根据国际惯例,在索赔机械使用费时,如果该设备是租赁的,一般按实际租金和调入调出费用的分摊计算索赔费用;如果是自有设备,应按
台班折旧费计算
,而不能按台班费计算,因为台班费中包括了设备的使用费,既然是窝工根本就不会使用机械,所以自然没有使用费,也就不能按台班费算了。此类索赔问题在国家注册一级建造师(工程经济)科目、注册二级建造师(实务科目)以及注册造价工程师(工程造价案例分析科目)经常作为考点,结合进度控制中的网络计划及流水施工考察考生解决工作中实际问题的能力。

问题八:人工窝工的人工费用索赔怎么算 首先是施工合同,合同约定了工期。其次是甲方导致河道改签滞后的签证或其他证据。具备上述证据可以要求甲方增加人工费

问题九:人工窝工的人工费用索赔怎么算 首先是施工合同,合同约定了工期。其次是甲方导致河道改签滞后的签证或其他证据。具备上述证据可以要求甲方增加人工费

人工窝工费的计算是怎么规定的

1、施工机械停滞费按定额台班单价的40%乘世散以陵昌停滞台班数计算。
2、管理费按人工停窝工费的20%计算。
3、停窝工人员生活补贴按每人每天15元乘以停工工日数计算。
尺返扒4、连续7天之内累计停工小于8小时的不计算停窝工损失费。
5、其他材料等使用费用(其他额外发生量)。

工程窝工费赔偿标准

很多时候我们都是可以在路上看到很多正在施工的工程,但是有些时候会有写承包方不按照质量的要求,粗制滥造,那么,工程窝工费赔偿标准是怎么样的呢?今天,的为您整理了相关的法律内容,希望对您能产生一定的帮助。一、工程窝工费赔偿标准
停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周顷铅转性材料的维护和摊销费。
施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;
工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;
周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。

二、工程质量的基本原则
1、坚持质量第一的原则
项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时,在处理三者关系时,应坚持“百年大计,质量第一,在工程建设中自始至终把”质量第一“作为对工程质量控制的基本原则。
2、坚持以人为核心的原则
在工程质量控制中,要以人为核心,重点控制人的素质和人的行为,充分发挥人的积极性和创造性,以人的工作质量保证工程质量。
3、坚持以预防为主的原则
要重点做好质量的事先控制伏乎并和事中控制,以预防为主,加强过程和中间产品的质量检查和控制。
4、以合同为依据,坚持质量标准的原则
质量标准是评价产品质量的尺度,工程质量是否符合合同规定的质量标准要求,应通过质量检验并与质量标准对照。
5、坚持科学、公平、守法的职业道德规范
在工程质量控制中,项目监理机构要坚持原则,遵纪守法,秉公监理。
工程质量控制分类
1、施工准备控制
指在各工程对象正式施工活动开始前,对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制,这是确保施工质量的先决条件。
2、施工过程控制
指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制,包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。
3、竣工验收控制
它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品〔单位工程或整个工程项目〕及有关方面(例如质量文档)的质量进行控制。
三、工程质量监督机构的主要职责
缺迹(一)贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准。
(二)制定工程质量监督管理的有关规定和措施并组织实施;编制建设工程质量监督管理规划及年度计划。
(三)制定工程竣工验收备案管理的有关规定和措施并组织实施;编制工程竣工验收备案管理规划及年度计划。
(四)依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对建设工程质量实施日常监督和专项检查。
(五)对建设单位组织的建设工程竣工验收实施监督。
(六)对建设工程竣工验收备案工作实施监督管理,并实施委托范围内竣工验收备案工作。
(七)对工程监理企业实施监督管理。
(八)对工程质量检测机构(包括企业内部试验室)实施监督管理。
(九)参与工程质量检查员的培训、考核、注册、年审等工作。
(十)建设工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。
(十一)在工程保修期内对保修工作进行监督。
(十二)对工程质量监督系统的工程质量投诉工作进行指导,受理对工程质量问题的投诉、举报,并对其进行调查、协调和处理。
(十三)参与工程质量事故的调查、仲裁和处理。
(十四)负责墙体材料改革和建筑节能、粉煤灰综合利用的发展与应用管理工作。
以上就是的为您整理的关于工程窝工费赔偿标准的相关法律内容,相信大家阅读完上述的内容都有了一定的了解。一般的计算的方法是25乘以停工的总天数,再以停窝工工资总额的30%作为管理。

未经允许不得转载:必赴网 » 窝工费用怎么计算 窝工费用怎么计算 造价师管理